Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia poprzez zakazanie NCS skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy dot. budowy Stadionu Narodowego w Warszawie - komunikat spółki HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA (hbpolska) - komunikat ESPI

2012-07-13

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-07-13

Skrócona nazwa emitenta

HYDROBUDOWA POLSKA

Temat

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia poprzez zakazanie NCS skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy dot. budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu 13 lipca 2012 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny (Sąd) w dniu 11 lipca 2012 r. postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy, zgodnie z wnioskiem, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 59/2012. Sprawa dotyczy żądań złożonych przez Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. (NCS, Zamawiający), o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 31/2012 i 59/2012, tj. wezwania do zapłaty kar umownych oraz żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy na budowę wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie (Umowa Podstawowa). Przedmiotowa umowa realizowana była przez konsorcjum (Wykonawca) w składzie: - HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (obecnie w upadłości układowej) – lider konsorcjum od 14 czerwca 2011 r. (wcześniej partner konsorcjum), - PBG S.A. (obecnie w upadłości układowej) – partner konsorcjum, - ALPINE Bau Deutschland AG – partner konsorcjum od 14 czerwca 2011 r. (wcześniej lider konsorcjum), - ALPINE Bau GmbH – partner konsorcjum, - ALPINE Construction Polska sp. z o.o. – partner konsorcjum. Sąd uznał wniosek Wykonawcy w całości za zasadny i postanowił: 1. udzielić zabezpieczenia poprzez zakazanie NCS skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy, ustanowionej na zlecenie Spółki jako lidera konsorcjum przez zakład ubezpieczeń Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland, 2. wyznaczyć Wykonawcy dwutygodniowy termin na wytoczenie przeciwko NCS: - powództwa o ustalenie, że NCS nie przysługuje roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki w osiągnięciu Całkowitego Zakończenia Wykonania umowy oraz - powództwa o zaniechanie bezprawnego skorzystania przez NCS z ww. gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził m.in.: "Zważywszy na liczne zmiany nieobjęte Umową Podstawową, a wprowadzone przez Zamawiającego w toku realizacji inwestycji, uprawdopodobnione zostało, iż przedłużenie wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych nastąpiło z przyczyn przez niego niezawinionych. Co więcej zmiany te generowały dodatkowe koszty inwestycji nieprzewidziane w ramach Umowy Podstawowej".

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-07-13	Krzysztof Woch	dyrektor ds. relacji inwestorskich

Nazwa jednostki:	HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	HYDROBUDOWA POLSKA
Adres:	Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo k/Poznania
Telefon:	061 664 19 50
Fax:	061 664 19 51
Email:	polska@hbp-sa.pl
www:	www.hbp-sa.pl
NIP:	888-020-59-44
REGON:	910097080

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.