del-15042024

Widać pod co rośnie PBG dziisaj ogłoszona lista wierzytelności i to niższa niż oczekiwano o 124 mln zł do kilku tygodni moga zostać przedstawione propozycje i będzie można je poddać pod głosowanie

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / 10,01

wybrane dane finansowe wartość na 1 akcję

a przeciez aktywa - zobowiazania krotko i dlugo terminowe daja 492 mln

to o co chodzi tu

mam pytanie do portalu dlaczego wartość przedstawiona przez portal jest inna niż w raporcie chodzi mi o wartość na jedną akcję podana w raporcie to ponad 10 zł a według portalu wartość księgowa przez ilość akcji to ponad 34zł mogę prosić o wyjaśnienie ?

Nie jest aż tak źle oczekiwania straty byly większe a dodatkowo patrząc na to w raporcie że W dniu 18 października 2012 roku spółka GANT PM 99 Sp. z o.o. SOKOŁOWSKA s.k.a., jako Kredytobiorca,
zawarła z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A aneks do umowy kredytowej, który przedłuża ostateczny termin
spłaty kredytu do 31 maja 2013 roku oraz wprowadza następujący harmonogram spłat rat kapitałowych:

to dobra wiadomość

co tu sie dzieje ze c/wk duzo gorsza niz na PBG ? o co tu chodzi bo nie rozumiem przeciez tu sa aktywa w postaci mieszkań ? ktoś to wszystko wytlumaczy ?

Najgorsze jest to że teraz czym bardziej kreatywnie ktoś potrafi zarządzać finansami tym lepszy specjalista takich poszukują którzy właśnie na granicy prawa (ale jeszcze zgodnie z nim) potrafią na życzenie zarządów wykazywac straty lub zyski to jest straszne. powoli zastanawiam się nad rzetelnością i wogole inwestowaniem na GPW bo staje się to powoli ruletką. Jak wszystko dobrze to nagle emisja bez PP jak źle to też emisja. Jak hossa to dobry czas na emisje z PP bo mozna kase wyciągnąć. Jak żyć ? :) masakra totalna

A powiedzcie mi jak to jest że sprawozdania finansowe są sprawdzane przez audytorów czy aby nie powinno się w końcu pociągać ich do odpowiedzialności karnej za sprawdzanie. Coo jest zawarte i ściemnione w sprawozdaniach. Może wtedy GPW by inaczej wygladało i nie było tyle zaskoczeń negatywnych.

ciekawe kiedy portal dokona aktualizacji danych na tej spolce :)

Może chcą tą metodą zawiesić notowania na spolce

dla mnie to ewidentna nagonka na spadki,
papier jest za psie pieniądze.
2 mld aktywów a niecałe 100 baniek kapitalizacji
C/WK 0,04
przypomina mi to Emmoestat
nagaonka na maxa
przypominam WK= aktywa minus zobowiązania:)
nikt takiego sprzetu do transportu specjalnego w kraju nie ma, wiekszość pojazdów zamortyzowana wyceniona na niskich wartościach, ludzie nie dajcie się ogłupić,
wartośc księgowa tego papieru to 25x czyli ponad 150zł

Mam nadzieje że portal nie usunie tych informacji bo sa to kluczowe informacje dla Akcjonariuszy którzy ostatnio zostali wprowadzeni w błąd przez media i NCS. Informacje te pochodza ze strony HBP jak i ozstały podane oficjalnie przez system GPW Dziękuję i życze milej lektury

Dodatkowo wiadomość z ostatniech chwili

HYDROBUDOWA POLSKA SA - złożenie pozwu

W złożonym pozwie Wykonawca wnioskuje o zmianę treści Umowy, m.in. poprzez ustalenie wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia netto na dzień 31 maja 2012 r. w kwocie 1.704.861.558,11 zł, tj. brutto 2.095.834.760,92 zł.

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Powody odstąpienia Hydrobudowy od umowy autostrady A4 Tarnów-Dębica !!!

GDDKiA nie wywiązywała się należycie ze swoich zobowiązań wynikających z zawartego kontraktu, mających znaczący wpływ na realizację inwestycji a skala i stopień naruszeń były istotne. Uchybienia zamawiającego dotyczyły między innymi: zaniżania wynagrodzenia należnego wykonawcy, nieprawidłowego przygotowania dokumentacji, opóźnienia w przekazaniu placu budowy czy też odrzucania przez inżyniera kontraktu merytorycznie uzasadnionych roszczeń wykonawcy.

Spośród wielu uchybień, które miały miejsce najistotniejsze konsekwencje miało uchybianie się inżyniera kontraktu, za którego działania i zaniechania odpowiada zamawiający, od obowiązku poświadczenia płatności na rzecz wykonawcy. Brak płatności skutkował tym, że inwestycja musiała być finansowana przez wykonawcę, bez jakiejkolwiek gwarancji, że poniesione przez niego koszty zostaną mu zwrócone.

Ponadto, pomimo przedstawienia przez wykonawcę kilkudziesięciu roszczeń wynikających z nieprawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej zamawiający nie zgodził się na wydłużenie czasu realizacji kontraktu i na pokrycie dodatkowych kosztów. Natomiast warunki kontraktu jasno określają, że jakiekolwiek nieścisłości lub rozbieżności w projekcie rodzą odpowiedzialność po stronie zamawiającego.

Poza tym, miały miejsce również inne uchybienia po stronie zamawiającego, takie jak na przykład: czasowe pozbawianie wykonawcy dostępu do placu budowy czy też nieprawidłowe przygotowanie placu budowy.

Mając na względzie powyższe fakty, konsorcjum uznało, że zaistniała sytuacja jest niedopuszczalna i stanowi uzasadnioną przesłankę do odstąpienia od kontraktu. Ponadto Konsorcjum będzie domagać się zapłaty kwoty wynikającej z tytułu wykonanej dotychczas pracy.


hbp-sa.pl/centrum-prasowe/aktu...

Oświadczenie Wykonawcy Stadionu Narodowego w Warszawie

Wykonawca Stadionu Narodowego w Warszawie, konsorcjum firm Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A., ALPINE Bau Deutschland AG, ALPINE Bau GmbH oraz ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., jest oburzone komunikatem Minister Sportu, która po raz kolejny usiłuje wprowadzid w błąd opinię publiczną, podając nieprawdziwe informacje na temat realizacji budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Wykonawca dysponuje obszerną dokumentacją na poparcie powyższego twierdzenia.
Wykonawca wierzy w niezawisłośd sądów i sprawiedliwy wyrok. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga udzielił zabezpieczenia i zakazał skorzystania NCS z Gwarancji Należytego Wykonania Umowy, uznając wniosek Wykonawcy „w całości za zasadny” ze względu na to, że „przedłużenie przez Wykonawcę robót budowlanych nastąpiło z przyczyn przez niego niezawinionych”. Jednocześnie Sąd wyznaczył Wykonawcy dwutygodniowy termin na wytoczenie powództwa przeciwko Skarbowi Paostwa – Ministrowi Sportu i Turystyki, Narodowemu Centrum Sportu Spółka z o.o. Wykonawca zgodnie z postanowieniem Sądu przygotowuje więc pozew przeciwko Skarbowi Paostwa – Ministrowi Sportu i Turystyki, Narodowemu Centrum Sportu Spółka z o.o.
Komunikat Minister Sportu i Turystyki z dnia 24.07.2012r. informuje opinię publiczną o zamiarze złożenia kontrpozwu. Takie działanie Minister Sportu nie jest żadnym zaskoczeniem dla Wykonawcy, ponieważ pomimo usilnych prób z jego strony Narodowe Centrum Sportu i Minister Sportu nie wykazywali woli ugodowego zakooczenia sporu. To Wykonawca dwukrotnie składał do Sądu wnioski o zawezwanie do próby ugodowej oraz wielokrotnie występował, także wspólnie z głównymi podwykonawcami robót, z inicjatywą zawarcia ugody rozwiązującej spór z Narodowym Centrum Sportu Spółka z o.o.
Jednak Narodowe Centrum Sportu żąda zapłaty ponad 300 milionów złotych kar oraz wypłaty środków z Gwarancji Należytego Wykonania Umowy w wysokości ponad 150 milionów złotych w sytuacji, w której nie poniosło żadnej szkody. Stadion Narodowy w dniu 15.12.2011 uzyskał pozwolenie na użytkowanie i od tego czasu odbyło się na nim wiele znaczących imprez, w tym mistrzostwa Europy w piłce Nożnej Euro2012, za które organizator i operator stadionu otrzymał szereg pochwał i nagród. W ocenie Wykonawcy, w świetle powyższego, postępowanie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. i Minister Sportu jest wysoce nieetyczne.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził m.in.: "zważywszy na liczne zmiany nieobjęte Umową Podstawową, a wprowadzone przez Zamawiającego w toku realizacji inwestycji, uprawdopodobnione zostało, iż przedłużenie wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych nastąpiło z przyczyn przez niego niezawinionych. Co więcej zmiany te generowały dodatkowe koszty inwestycji nieprzewidziane w ramach Umowy Podstawowej".

To nawet sąd na pierwszy rzut oka zauważa że zmiany w projektach generowały wysokie koszta i nie sa winą wykonawcy. Jeszcze chwila i sie zacznie batalia sądowa :) i państwo będzie dopiero płacić a płacić. Bo po wygranej sprawie ja bym zlożył kolejną przez to że działanie NCS poprzez niepłacenie PBG i spółką zależnym doprowadziło do braku płynności i kolejna Kasa. Bedzie sie działo trzymam kciuki że się uda :P

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Przecież to nie taka zła wiadomość bank przejął akcje o cenie nominalnej 1zł więc jaki by miał interes sprzedawania ich teraz na rynku. Przecież nie sprzeda takiej ilości na GPW i jeszcze po 1/10 ceny to chyba by była porazka. Teraz mają sojuszników HBP + ING + Bank który ma akcje

Nie wiem czy ktoś zauwazył ale przez 7 dni od 5 czerwca przewaliło się 11,7 mnl akcji :) kto to kupił ? przecież nie spekulanci wiem ze pewnie polowa to DT ale reszta ?

I jak tam idzie sprawdzanie danych odnośnie free float spółki ?
www.rankprogress.pl/cms_98_42....

Do operatorów portalu coś jest nie tak z informacjami odnośnie liczby akcji free flout.Na stronie Rank Progress 23,41% i potwierdzili mi poprzez Relacje inwestorskie a tutaj 29,09% >? proszę o wyjaśnienie

I ma racje bo jak zastawi Rafako to już nie będzie miał się czym ratować. Mądry chłop z tego prezia ;p

Mają dostać 2 mld z kontraktów drogowych jak skończą ale jeszcze do pol roku to ma podobno potrwać. I dlatego banki chcąc uratować PBG bo wiedza że będzie kasa chcą zrobić to porządnie i dać finansowanie na 12 miesięcy a nie chwilowo pomostowke pod obligacje. po za tym w infie z wczoraj można wyczytać że wewnętrzne wydziały tych Banków które udzielają kredytów PBG zgodziły się już teraz tylko rozmawiają jak to kompleksowo zrobić żeby PBG wyszło z opresji.

No po 1 kwartale 2012 innych danych finansowych nikt nie posiada :)

To są jakieś jaja z tą wyceną PBG pokazuje to wyraźnie artykuł Stocwatch-u

16 najbardziej zadłużonych spółek po I kwartale 2012 r.
pierwszy PGNIG , TPSA, TAURON,
dopiero później PBG i polimex
A teraz zobaczcie wyceny c/wk TPSA czy PGNiG :) a wycene c/wk PBG

www.stockwatch.pl/wiadomosci/1...

I jest info jeszcze rozmowy trwają ale co do finansowania na 12 miesięcy a tu cytat odnośnie pomostowego :) "Banki mające udzielić finansowania pomostowego (BANK ZACHODNI WBK S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A., NORDEA BANK POLSKA S.A., BANK Pekao S.A.)uzyskały w tym zakresie zgody swoich wewnętrznych komitetów kredytowych". I tyle w temacie a rozmowy o finansowaniu na 12 miesięcy oznaczają że nie jest tak źle a wręcz dobrze tylko panika byla zbyt wielka na spółce :)

Tak ale przynajmniej jest co robić, a przecież napisalem, że planowane zobaczymy czy wygraja, ale jest duzo roboty i to nie jak na drogowych z nniską marżą.

Dlaczego PBG z Rafako nie zbankrutuje ? Bo maja co robić podpisane i przyszłe projekty
BUDOWANE I PLANOWANE ELEKTROWNIE

www.rynek-energii-elektrycznej...

Nie wiem ale zauważyć można że Rank progress jako jeden z nielicznych inwestuje narazie nie w mieszkania, z którymi jest ciężej sprzedać tylko w galerie pod które ma juz zakupione grunty. Chyba łatwiej jest sprzedać gotowy biznes galerii z wypełnionymi wynajmujacymi lokale, niż mieszkanie, które w ostatnich czasach coraz ciężej sprzedać ze względu na kredyty. Ciekawy biznes i ciekawe czy faktycznie będą wypłacac corocznie dywidende. :) poczekamy zobaczymy ale wydaje mi sie spółka atrakcyjna.

No wiadome jest ze wycena rośnie wraz ze wzrostem wartości nieruchomości w budowie przeciez tak działają developerzy inaczej się nie da. Jak byście chcieli wybudować w ciagu 3 miesiecy i jeszcze w tych 3 miesiacach sprzedać >? hehe. Dopiero gdy skończa budowę wtedy wyceniane są nieruchomości ale plusem jest to że sa to aktywa zbywalne więc nie kupujesz marki albo innych np wartości niematerialnych które gdy spółka idzie na dno nie ma -tracą się. Pozytywne jest to że zrobili aktualizacje wyceny nieruchomości w katowicach na koniec poprzedniego roku więc wyczyścili wszystkie straty wartości na nieruchomościach jakie mogły by nastąpić. Ciekawe jak wygląda sprawa osiedla we Wrocławiu które chcą rozpocząć niebawem. No i inwestujesz w spółke o normalnych wskaźnikach gdzie wiele spółek ma jeszcze warości c/wk 2 albo wiecej co jest śmieszne i c/zo i c/z fajne tutaj - sami ocencie :)

Deweloper wykazał w I kwartale aż 25 mln zł straty netto. Pocieszeniem jest duży przyrost gotówki i ogólna poprawa w przepływach pieniężnych. Kurs po ostrym emocjonalnym tąpnięciu nieśmiało łapie oddech na fali szeroko zakrojonych planów przedstawianych przez spółkę.

www.stockwatch.pl/wiadomosci/r...

jestem po prostu ciekawy sądze ze ktos maczał palce w tym spadku bo jest nieuzasadniony patrzac na raport a sama strata nie wielka w porownaniu do zysku za poprzedni rok i prognoz.

ciekawe kiedy wprowadzą dane i zrobia omówienie raportu Rank Porgress

też siedziwie przeciez zmniejszyli zobowiazania wiec nie jest tak zle dziwne !

Pani Dyrektor Joanną Paczkowską z Rank Progress zaprasza wszystkich zainteresowanych do spotkania z Zarządem
w celu zadania pytań nurtujących Akcjonariuszy jak i przyszłych Inwestorów

Termin to 18maja po 16-tej w Warszawie (będą tez inne spotkania)
Chętni niech się zgłaszają do Pani Dyr. :

Joanna Paczkowska
Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
T: +48 76 746 77 83
M:+48 795 530 784
F: +48 76 746 77 70
E: joannapaczkowska@rankprogress.pl

Tak sie przyglądnąłem spółce i przed nią nieciekawie z analizy technicznej nie wyglada dobrze sma 100 13,90zł przebicie bedzie nieciekawe a tam podaza spoleczka

Ja sądze ze ten chwilowy akcjonariat został wypłoszony dość mocno ze spółki a nowego jeszcze nie widać ale to dlatego że spółka jest mało znana wszyscy siedzą na CDredzie z nadzieja na ogromne zyski :) aktualna przecena poszła za spółkami budowlanymi i developerce się oberwało chociaż to całkiem inny biznes. Myśle że problemy w budowlance to tym bardizej szansa dla deweloperów na niższe ceny budowy. Potrzeba chwili czasu a spółka jest dośc nowa na GPW więc nie znana fajne dywidendy wypłaciła ale kurs jeszcze nie wrócił z przed odcięcia dywidendy. Zobaczymyjaki bedzie raport moze po raporcie sytuacja sie odwroci. 15 Maj to już niedługo. A czy spółka inwestując w budowe galerii ma fajny biznes sami ocencie.

Mam nadzieje ze się portal nieobrazi wklejam link z PB
"Czas kupować nieruchomości"

Mark Kiesel, zarządzający PIMCo, uważa że ceny nieruchomości w USA osiągnęły poziom, przy którym warto rozważyć zakupy inwestycyjne.

www.pb.pl/2602306,98453,czas-k...

Analiza techniczna obeznej sytuacji oraz czekamy na raporcik 15 maja

www.stockwatch.pl/blog/Ficu.as...

Treść analizy: Dywergencja MACD pozytywna. -> 14

mam prosbe do serwisu jak by tak po wydaniu nowego raportu zrobił analize raportu moze juz byc tego nowego bo pewnie duzo pracy macie :) i porownanie do reszty deweloperow wskaźniki dla tej spolki sa fajne biznes z Galeriami jeszcze lepszy przy wzroście poziomu konsumpcji dwucyfrowym. A spoleczka ma zaplanowany biznes do 2015 roku i jako jedna z nielicznych podała prognozy zysku na ten rok.

Po wszystkich emailach ktore każdy może napisać do spółki. Spółka chce poprawić płynnośc na akcjach. Plany na przyszłość to emisja akcji z prawem poboru w celu zwiększenia płynności spółki i zwiększenia freefloutu na spółce, ale cena musi być dużo wyższa od obecnej. Wiele fudnuszy jest zainteresowanych objęciem akcji ze względu na to, że spółka w swoich planach będzie corocznie wypłacać wysoką dywidende co daje stabilność zysków inwestycji, a dodatkowo przy sprzyjającym rynku będzie zwiększać wartośc akcji. Dodatkowo bardzo fajna spółka która jako nieliczna ma już zapełniony portfel inwestycji do 2015 roku wraz z przygotowanymi planami tych inwestycji. Dodatkowo w międzyczasie moga pojawić się bardzo ciekawe projekty które nie były ujmowane w planach np. przy współpracy z Tesco lub np innej firmy która ostatnio poprosiła o współpracę firmę Rank Progress. Firma o stabilnych przychodach z najmu lokali który spokojnie zapewnia finansowanie firmy i pokrywanie odsetek z kredytów jak również sprzedaż swoich ukończonych projektów po atrakcyjnych cenach i marżach dla spółki. To by było na tyle dla akcjonariuszy nie dla naganiaczy.

Wypowiedz relacji Inwestorskich

Kiedy podejmiecie działania skłaniające do poprawienia płynności na spółce ? I dlaczego spada kurs tak dobrej spółki ?

Proszę zauważyć, że rynek jako całość nie zachowuje się najlepiej. Naszym
animatorem jest IDM i realizuje on sporo transakcji na rynku utrzymujących
płynność, ostatnio nawet zwiększyliśmy limit transakcji jakie mają
przeprowadzać. W chwili obecnej raczej nie jesteśmy w stanie zrobić coś
więcej, bo wiele funduszy, które posiadają znaczne pakiety nie są skore do
ich zbycia.

Dzisiaj się wypowiadała jedna Pani zarzadzająca funduszami Black Stone - ten ktory kupuje od Rank progress Galerie. Sam Fundusz chciał by kupić akcje tej spolki bo najlepsze na dzisiejsze czasy sa spółki dywidendowe. Dlaczego ? ze względu na bardzo rozchwiany rynek a tak czy inaczej jak akcje odbijaja to wszystkie w koncu odbija, a tu przynajmniej dziela sie zyskami, co daje dodatkowy profit szczegolnie w niepewnych czasach :) a poniżej potwierdzenie ze ten fundusz kupowal a jak ktos oglada TVNcnbc to ogladal wypowiedz tej Pani i skojarzyl z Tą spółką :)

Nabywcą nieruchomości jest jedna z firm z portfela funduszy Blackstone Real Estate. Kwota transakcji to 37 mln euro netto, czyli około 154,3 mln zł. Oznacza to, że całkowita wartość nieruchomości sprzedanych przez giełdową spółkę w ostatnich dziewięciu miesiącach grubo przekroczyła pół miliarda złotych" - czytamy w komunikacie.

www.stockwatch.pl/przeglad-pra...

a mieli błędne dane przez jakis czas :)

Rank Progress przeznaczy 50 mln zł na skup akcji własnych

Walne zgromadzenie spółki deweloperskiej uchwaliło warunki skupu akcji. Upoważnienie pozwala na nabywanie akcji po cenie nie wyższej niż 40 zł za sztukę. W maju ma też zapaść decyzja o dywidendzie, którą spółka wypłaciła w postaci zaliczki.

www.stockwatch.pl/wiadomosci/r...